亚洲乱妇熟女爽到高潮的片,亚洲欧洲日韩av在线观看,一本一道久久a久久精品综合 ,亚洲精品久久久久久婷婷,中文字幕+欧美激情

房地產交易市場蓬勃發(fā)展，家庭裝飾裝修行業(yè)也隨之興起。對部分消費者來說，因不熟悉裝修的流程和細節(jié)，且缺乏法律知識，在簽訂合同時約定不明確不清晰，引起糾紛。今天分享的案例就是常見的因房屋裝修存在質量問題導致工期延誤，雙方對違約金發(fā)生爭議的裝飾裝修合同糾紛，以期通過此案例提示相關法律風險與防范。

案情回放

2017年9月，魏先生與白熊家裝公司簽訂了《上海市室內裝飾施工合同》，約定由該公司為魏先生的房屋進行裝修，合同另約定了價款、設計方案、工期、違約金等具體事項。

合同簽訂后，魏先生按期支付價款，但白熊家裝公司遲遲未完成全部施工、遲延交付房屋，且魏先生認為房屋吊頂多處存在細裂縫等質量問題。

故魏先生起訴至法院，依據(jù)合同中的違約條款，要求白熊家裝公司支付工程逾期違約金。

庭審交鋒

白熊家裝公司不同意魏先生的訴請，認為公司已經完成全部裝修，并將裝修項目交付魏先生，是魏先生拒絕驗收。且合同履行過程中，魏先生逾期提供潔具等材料，導致工期延遲。由于魏先生尚未足額支付裝修款，白熊家裝公司提起反訴，要求魏先生支付剩余工程款。

魏先生則認為工期延誤的原因在于白熊公司，因白熊公司違約，故其未支付剩余工程款。同時，魏先生申請就房屋裝修質量問題進行鑒定并出具修復方案。

審理過程中，法院依法委托相關鑒定機構進行鑒定，鑒定意見為房屋存在一定質量問題，影響居住的舒適度，不存在安全隱患，針對系爭房屋的質量問題，鑒定機構出具相應修復方案。雙方當事人均同意由魏先生自行維修，維修成本在未支付的工程款中扣除。

法院認為

經審理查明，白熊家裝公司未取得中國建筑裝飾協(xié)會發(fā)布的《全國室內裝飾企業(yè)資質管理辦法》中規(guī)定的相應資質。

白熊家裝公司作為裝飾裝修工程的承包人，未取得相應的資質，故其與魏先生簽訂的合同無效。因合同無效，合同中關于違約金的約定亦無效，故對于魏先生以此為依據(jù)要求白熊家裝公司支付逾期違約金的訴請，法院不予支持。

鑒于建設工程的特殊性，雖然合同無效，但白熊公司的勞動已經物化在建筑工程中，故建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。

案件系爭房屋經過鑒定，雖存在質量問題影響居住的舒適度，但并不存在安全隱患。故法院判定，魏先生應當支付白熊公司剩余工程款，維修費用則在未付款中予以扣除。

法官說法

家是給人以放松休憩的港灣，越來越多的人對居住房屋的品質、舒適度、個性化等提出需求，并委托裝修公司進行室內裝飾裝修。但是裝飾裝修合同的簽訂，需注意以下幾點：

裝飾裝修簽合同，資質審核在前頭。

裝修公司有無資質關乎合同有效與否，合同無效可能導致如違約金等條款無效，從而缺少維權的依據(jù)，故切勿貪圖便宜、因小失大；

合同條款要詳實，權利義務需明確。

裝飾裝修合同中需明確如工期、報價及增減幅度、裝修材料規(guī)格、驗收標準、質保期限等履約事項，也需明確違約情形、違約金計算標準等違約事項，避免因約定不明產生互相推脫的可能；

按約履行少爭議，留存證據(jù)降風險。

裝飾裝修合同簽訂后，雙方需按約履行合同，按時施工、及時驗收。一旦發(fā)現(xiàn)施工質量不合格，做好取證工作，以便查明事實，降低訴訟風險。

聲明：本文轉載自網(wǎng)絡，不代表本平臺立場，僅供讀者參考，著作權屬歸原創(chuàng)者所有。我們分享此文出于傳播更多資訊之目的。如有侵權，請在后臺留言聯(lián)系我們進行刪除，謝謝!