亚洲乱妇熟女爽到高潮的片,亚洲欧洲日韩av在线观看,一本一道久久a久久精品综合 ,亚洲精品久久久久久婷婷,中文字幕+欧美激情

　　裝修是個費心事，有過裝修經(jīng)驗的人一定都有著各自吐不完的苦水，這源于裝修本身工序繁多，工期較長，資金投入較大等特點，再加上我國對裝飾行業(yè)的法律規(guī)范不夠明確，近年來，裝修消費者的要求逐步提高，消費維權(quán)意識的逐漸提升，便出現(xiàn)了很多裝修公司被官司所困的現(xiàn)狀。

　　就家裝而言，裝修一般分為三大步驟：簽約、施工、結(jié)算。筆者本著對裝飾行業(yè)的有限了解并結(jié)合近年來裝飾行業(yè)多發(fā)的各類糾紛，淺析裝修公司經(jīng)營過程中常發(fā)的法律風(fēng)險點：

　　一、合同風(fēng)險

　　裝修公司簽訂合同的對象一般分為：業(yè)主、材料供應(yīng)商、員工及第三方施工人員。

　　1、就業(yè)主而言，裝修公司與業(yè)主簽訂的裝修合同，一般應(yīng)包括裝修項目、裝修價格、工程質(zhì)量、工程期限、工程保修、工程結(jié)算等內(nèi)容。但看似簡單的合同，如約定不明確往往會成為日后潛在的風(fēng)險點，如裝修行業(yè)常說的包工包料具體是包含那些工種，那些材料?如不明確，消費者很可能就誤認(rèn)為是可以達到拎包入住的標(biāo)準(zhǔn);即使約定了包工包料的范圍，合同或者合同附件是否對施工材料的類別、型號、品牌、材質(zhì)等作出約定，亦或是存在特殊施工要求的，有無對該施工工藝作出明確約定。

　　2、就材料供應(yīng)商而言，該情形一般出現(xiàn)于裝修公司包施工材料的情形，此時，裝修公司根據(jù)合同的約定自行購買施工材料，此時裝修公司負(fù)有較高的注意義務(wù)，如材料質(zhì)量、規(guī)格、品牌是否符合裝修合同的約定，甚至于是否達到環(huán)保的約定標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)下消費者越來越重視環(huán)保裝修，業(yè)內(nèi)也有許多專業(yè)的檢測機構(gòu)，如環(huán)保未達標(biāo)準(zhǔn)，裝修公司可能承擔(dān)因工程質(zhì)量不達標(biāo)而返還部分工程款、承擔(dān)檢測費等業(yè)主主張的合理損失的責(zé)任。

　　3、就員工及第三方施工人員而言，與員工的合同風(fēng)險是所有普通企業(yè)經(jīng)營過程中都存在的風(fēng)險，對于第三方施工人員的風(fēng)險，因裝修公司一般習(xí)慣性將輔助性的、專業(yè)性強的(如泥工、水電工、木工等)工作內(nèi)容分包給具體的單位或個人去做，司法實踐中，往往因該第三方人員與裝修公司之間到底屬于雇傭關(guān)系還是承攬關(guān)系會成為雙方的爭議焦點，也將成為法院裁判的依據(jù)，不同的法律關(guān)系往往適用的法律不同，法律責(zé)任的承擔(dān)主體也不同，因此裝修公司在分包施工內(nèi)容時應(yīng)當(dāng)清楚認(rèn)識到兩種法律關(guān)系的不同。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第九條　雇員在從事雇傭活動中致人損害的，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;雇員因故意或者重大過失致人損害的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，可以向雇員追償。第十條　承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　二、施工風(fēng)險

　　1、施工過程中，施工的范圍也往往成為裝修公司與業(yè)主的爭議焦點，市場上很多裝修公司的整體水平參差不齊，有些裝修公司為了拿下裝修工程，便在前期采取低報價方式或故意對裝修項目進行隱瞞，在施工開始后才告知業(yè)主，某些項目不包含在裝修合同范圍內(nèi)，如增加該項目需重新加價，此時業(yè)主要么不同意或前期口頭同意，后期結(jié)算不認(rèn)賬，這也為日后的結(jié)算埋下隱患。

　　2、裝修合同一般會約定施工工期，但施工過程中，往往容易出現(xiàn)裝修公司超工期的問題，如施工前裝修公司未與業(yè)主、物業(yè)溝通好，導(dǎo)致報建手續(xù)出現(xiàn)問題;施工過程中未遵守物業(yè)的有關(guān)規(guī)定導(dǎo)致施工被迫中止;如施工過程中產(chǎn)生的鄰里糾紛導(dǎo)致停工;如合同對工程款的支付約定不明確，導(dǎo)致無資金購買材料而拖延施工;如業(yè)主自購材料不能按時進場、業(yè)主增加/變更工程范圍導(dǎo)致的延誤，此時裝修合同有無工期順延的約定，或者施工監(jiān)理有無通過書面/短信/微信等方式保留好證據(jù)，以備作為將來業(yè)主提出超工期違約的合理抗辯顯得很關(guān)鍵。

　　3、裝修行業(yè)也屬于事故多發(fā)行業(yè)之一，施工過程中可能出現(xiàn)施工人員自身的人身傷亡或財產(chǎn)損失，也可能出現(xiàn)因施工導(dǎo)致的第三方人員的傷亡或財產(chǎn)損失，這種事件往往是裝修公司最不愿看到的，所以有句話講的很貼切：“十年經(jīng)營扛不過一場官司”，人員傷亡動輒十幾萬、幾十萬甚至一百多萬的賠償，對于小規(guī)模裝修公司而言往往意味著"關(guān)門倒閉"的風(fēng)險。

　　三、結(jié)算風(fēng)險

　　結(jié)算風(fēng)險也屬于裝修公司經(jīng)營過程中常見的風(fēng)險之一，未簽訂裝修合同或裝修合同的約定不明，工程款的支付節(jié)點不明確，施工過程中增/減施工項目未經(jīng)雙方確認(rèn)，施工質(zhì)量認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不清，工期延誤等最終都有可能導(dǎo)致業(yè)主不同意按照裝修公司的結(jié)算單付款。